黑龍江省煙草公司綏化市公司2025年度維修改造項目

1.2招標內(nèi)容：本次招標共2個標段。

項目概況：第1標段（包）：1、機關(guān)辦公樓維修包括綏化市煙草公司東側(cè)大庫房外墻防水、西二樓室內(nèi)改造專賣、營銷辦公室、機關(guān)辦公樓外立面亮化、樓門內(nèi)層更換玻璃伸縮門、機關(guān)院內(nèi)增設(shè)路燈、畫停車位及指示標線。2、物流聯(lián)合工房維修包括物流中心更換防火門、物流中心箱式變電器附近地面硬化、物流中心辦公區(qū)整體照明系統(tǒng)更換、物流分揀區(qū)及大庫整體照明系統(tǒng)更換。3、安達分公司維修包括車庫加高。4、綏棱分公司維修包括會議室及一樓中廳背景板加藝術(shù)字、大門加公司名稱（鈦金字）。5、明水分公司維修包括辦公樓化糞池50m3容積。6、肇東分公司維修包括暖氣主管道、沉井。7、慶安分公司維修包括原鍋爐房維修更換窗戶、套裝門。8、蘭西分公司維修包括單位標識牌（白鋼）2塊。

第2標段（包）：物流中心安全隱患整改項目包括物流中心院區(qū)內(nèi)消防設(shè)施、安全設(shè)備設(shè)施進行更換、維修和保養(yǎng)，包括室外消火栓、消防水泵房、三樓防火窗、分揀車間設(shè)備接地、電力工具檢測、末端泄水裝置改進、安全標識等整改。

招標內(nèi)容：完成本項目施工工程量清單范圍內(nèi)自項目實施、調(diào)試、竣工驗收、交付使用等所包含的所有工作內(nèi)容。

第1標段（包）最高投標限價總價（含稅，元）：1374724.55元。

第2標段（包）最高投標限價總價（含稅，元）：164342.96元。

中標供應(yīng)商：2家。

1.3項目地點：綏化市。
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
1.4工期要求：計劃開工日期以合同簽訂日期為準，計劃總工期60日歷天，計劃竣工日期2025年9月1日前完工。（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統(tǒng)一標準，實際開、竣工日期按施工合同相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行）。

1.5質(zhì)量標準：符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗收標準以及相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的合格標準；

2.投標人資格要求

第1標段（包）：要求投標人須具備以下資格：
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
2.1.1參加本項目投標人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人或其他組織，具備有效的營業(yè)執(zhí)照和基本賬戶信息；

2.1.2參加本項目投標人應(yīng)具備建筑工程施工總承辦三級及以上資質(zhì)，同時具備有效的安全生產(chǎn)許可證；

2.1.3本次招標要求投標人擬派項目經(jīng)理具備建筑工程專業(yè)二級（含二級）及以上注冊建造師資格，并且具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書（B證），且未擔任其他在施建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理，項目經(jīng)理為本單位在職人員并提供近三個月(2025年04月至2025年06月)企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險的有效證明。（國家規(guī)定的六類人員除外）。
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
2.1.4參加本項目投標人的班組成員要求：投標人擬派施工其他項目管理機構(gòu)人員應(yīng)符合《黑龍江省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工現(xiàn)場管理人員配備管理辦法》（黑建規(guī)〔2023〕2號）文件規(guī)定的要求，不得低于規(guī)定的配備標準。投標人也可以根據(jù)項目管理需要增加崗位及人員。

2.1.5投標人須提供無拖欠工程款和農(nóng)民工工資承諾，以證明投標人沒有拖欠工程款和農(nóng)民工工資的情形。

2.1.6投標人及其法定代表人、擬派項目經(jīng)理不得被最高人民法院在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)中列入失信被執(zhí)行人名單，（以“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”查詢結(jié)果為準）對屬于失信被執(zhí)行人的，其投標將被拒絕或否決。投標人及其法定代表人、擬派項目經(jīng)理在近三年內(nèi)沒有行賄犯罪記錄；（本條“行賄犯罪記錄”是指存在行賄行為并被判有行賄罪的記錄，時間從投標截止日起算前三年，以中國裁判文書網(wǎng)網(wǎng)站公布的判決結(jié)果為準（新成立企業(yè)以成立日期至投標截止日期查詢?yōu)闇剩?。投標人沒有被列入經(jīng)營異常名錄和重大稅收違法失信主體以信用中國網(wǎng)站查詢結(jié)果為準。

2.1.7投標人未在煙草行業(yè)存在行賄行為及不良行為供應(yīng)商名單內(nèi)；
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
2.1.8與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、持股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標；同一公司具有獨立法人的子公司同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標時最多不得超過兩家（均以投標登記的先后順序為準）。（名詞釋義：本條所稱單位負責(zé)人是指法人的法定代表人、合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人、個人獨資企業(yè)的負責(zé)人等對外代表單位的人；控股是指持有其他單位百分之五十以上出資額、股份或表決權(quán)，或者通過協(xié)議或其他安排，能夠?qū)嶋H支配其他單位行為，如集團公司與下屬子公司或分公司等）；

2.2特殊要求：無

2.3本次招標不接受聯(lián)合體投標。

第2標段（包）：要求投標人須具備以下資格：

2.1.1參加本項目投標人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人或其他組織，具備有效的營業(yè)執(zhí)照和基本賬戶信息；

2.1.2參加本項目投標人應(yīng)具備消防設(shè)施工程專業(yè)二級及以上資質(zhì)，同時具備有效的安全生產(chǎn)許可證；

2.1.3本次招標要求投標人擬派項目經(jīng)理具備機電專業(yè)二級（含二級）及以上注冊建造師資格，并且具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書（B證），且未擔任其他在施建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理，項目經(jīng)理為本單位在職人員并提供近三個月(2025年04月至2025年06月)企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險的有效證明。（國家規(guī)定的六類人員除外）。

2.1.4參加本項目投標人的班組成員要求：投標人擬派施工其他項目管理機構(gòu)人員應(yīng)符合《黑龍江省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工現(xiàn)場管理人員配備管理辦法》（黑建規(guī)〔2023〕2號）文件規(guī)定的要求，不得低于規(guī)定的配備標準。投標人也可以根據(jù)項目管理需要增加崗位及人員。

2.1.5投標人須提供無拖欠工程款和農(nóng)民工工資承諾，以證明投標人沒有拖欠工程款和農(nóng)民工工資的情形。

2.1.6投標人及其法定代表人、擬派項目經(jīng)理不得被最高人民法院在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)中列入失信被執(zhí)行人名單，（以“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”查詢結(jié)果為準）對屬于失信被執(zhí)行人的，其投標將被拒絕或否決。投標人及其法定代表人、擬派項目經(jīng)理在近三年內(nèi)沒有行賄犯罪記錄；（本條“行賄犯罪記錄”是指存在行賄行為并被判有行賄罪的記錄，時間從投標截止日起算前三年，以中國裁判文書網(wǎng)網(wǎng)站公布的判決結(jié)果為準（新成立企業(yè)以成立日期至投標截止日期查詢?yōu)闇剩?。投標人沒有被列入經(jīng)營異常名錄和重大稅收違法失信主體以信用中國網(wǎng)站查詢結(jié)果為準。

2.1.7投標人未在煙草行業(yè)存在行賄行為及不良行為供應(yīng)商名單內(nèi)；

2.1.8與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、持股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標；同一公司具有獨立法人的子公司同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標時最多不得超過兩家（均以投標登記的先后順序為準）。（名詞釋義：本條所稱單位負責(zé)人是指法人的法定代表人、合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人、個人獨資企業(yè)的負責(zé)人等對外代表單位的人；控股是指持有其他單位百分之五十以上出資額、股份或表決權(quán)，或者通過協(xié)議或其他安排，能夠?qū)嶋H支配其他單位行為，如集團公司與下屬子公司或分公司等）；

2.2特殊要求：無

2.3本次招標不接受聯(lián)合體投標。

3.其他事項

3.1投標人在本次招標項目投標截止日前3年內(nèi)（成立時間不足三年的、自成立時間起）參加采購活動中，被刑事判決、刑事裁定或黨政紀處分決定認定有行賄行為的情形，應(yīng)實施禁入管理。對行賄供應(yīng)商的禁入措施，適用于其法定代表人、主要負責(zé)人和行賄人。在禁入期限內(nèi)，上述人員擔任法定代表人、主要負責(zé)人或?qū)嶋H控制人的其他企業(yè)，均不得參加本采購項目。以刑事判決書、刑事裁定書、黨政紀處分決定書生效的時間為準。

3.2在本次采購活動中，投標人提供虛假材料謀取中標、成交，采取不正當手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商，與招標人、其他供應(yīng)商或者招標代理機構(gòu)惡意串通，向招標代理機構(gòu)行賄或者提供其他不正當利益，拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況，將列入煙草行業(yè)不良行為的供應(yīng)商名單內(nèi)。

3.3其他：無。

4.招標文件的獲取

4.1獲取時間：2025年8月02日08時至2025年8月11日16時（北京時間，下同）。

本招標項目僅供正式會員查看，您的權(quán)限不能瀏覽詳細信息，請聯(lián)系辦理會員入網(wǎng)事宜，成為正式會員后可下載詳細招標、報名表格、項目附件和部分項目招標文件等。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com