寧東鐵路電氣化改造及電力貫通線工程施工總價承包招標

2.項目概況與招標范圍

2.1項目概況

建設地點：青銅峽、吳忠、靈武、鹽池

建設規模：對寧東鐵路244.77公里正線及支線鐵路、古窯子站等27座車站進行電氣化和電力貫通線建設，架設511條公里接觸網，新建10KV電力貫通線148公里，建設鴛鴦湖等4座牽引變電所、供電車間(與接觸網工區合設)2處、電力機務段1處，新建古窯子基地生產調度指揮中心1座，對沿線不符合電氣化要求的鐵路線路、車站及通信、信號設備進行改造。

2.2招標范圍

2.2.1招標范圍：

寧東鐵路公司所屬線路范圍內四電及配套房屋工程（包括電力、牽引供電、通信、信號、災害監測、消防及配套房屋等工程）。按《鐵路基本建設工程設計概（預）算編制辦法》（TZJ1001-2017）施工圖綜合預算對應章節為：第一章征地及拆遷費用，第二章路基工程，第五章軌道工程，第六章通信、信號及災害監測，第七章電力及電力牽引供電，第八章房屋工程其附屬工程，第九章其他運營生產設備及建筑物，第十章大臨及過渡工程，第十一章營業線施工配合費、安全生產費，第十二章總承包風險費。

2.2.2標段劃分：

2.2.2.1NDDH-G-1標段：大棗線、古范線、靈新礦線沿線樹木砍伐、接觸網工程、接觸網獨立墩、接觸網立柱引起橋梁工程避車臺拆除與還建、既有接觸網拆除及還建工程、通信及信號工程、通信信號過渡工程、道口限高架、施工便道等。

2.2.2.1NDDH-G-2標段：上寧線、寧老線、長上線、馬清線、烯烴線、古鴛線（以古窯子站鴛鴦湖端進站信號機為分界點）、鴛梅線接觸網全部工程（含接觸網冷滑、熱滑）、接觸網獨立墩、接觸網立柱引起橋梁工程避車臺拆除與還建、通信及信號工程、通信信號過渡工程、道口限高架、施工便道等。

2.2.2.2NDDH-G-3標段：管線路防護及遷改工程，電力工程（含電力貫通線）和牽引變電所、配電所、電力調度所和開閉所建筑及安裝工程（含供電段設備采購安裝）以及牽引變電所、配電所、電力調度所和開閉所配套附屬工程及進所道路工程等。

2.2.2.3NDDH-G-4標段：路基及附屬工程，軌道工程，鴛鴦湖站區電力機務段、電力檢修車間、待班樓等房屋及配套附屬工程，跨線天橋、機務設備采購安裝，站場綠化工程，建筑物拆除后的垃圾清運等。
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
寧東鐵路電氣化改造及電力貫通線工程共劃分4個標段，投標人可就本項目4個標段進行投標，允許同時中多個標段，但投標人必須分別獨立配置各標段的施工組織機構及管理人員，同一管理人員不得在多個標段同時兼任職務。

注：1.具體招標范圍以施工圖設計文件和第五章工程量清單為準。

2.NDDH-G-1標段和NDDH-G-2標段，接觸網工程分界處為古窯子站鴛鴦湖方向出站錨段關節；信號工程分界點為古窯子站上行進站信號機；通信工程分界點以站為單位進行劃分。

2.2.3計劃工期：

工程項目計劃總工期：700日歷天。其中：

計劃開工日期：2023年10月01日

計劃竣工日期：2025年08月31日

*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************

3.1本次招標要求投標人為在中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人，具備有效的營業執照、施工企業資質和安全生產許可證等，并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。資格要求如下：

NDDH-G-1標段：

（1）資質要求：投標人必須同時具備鐵路電務工程專業承包一級資質和鐵路電氣化工程專業承包一級資質。

（2）財務要求：

在2020年~2022年（近3年）中年平均營業收入不應小于10億元。

（3）業績要求：

投標人2018年1月～2023年8月國內已竣工的鐵路工程項目或類似市政公用工程(地鐵、城市軌道交通工程)等工程項目：具有1項已竣工的鐵路營業線“四電”集成或類似項目工程施工業績。（不包括聯合體中標業績）

（4）信譽要求：
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
①訴訟及仲裁：2020年8月至2023年8月（近3年）沒有與通過欺詐或其他不合法方式簽訂合同有關的嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁。

②履約情況：投標人在2020年8月至2023年8月（近3年）不曾在施工中被逐或施工合同被解除。

③未在“信用中國”網站中被列入失信被執行人名單公布期。

④未在國家企業信用信息公示系統中被列入嚴重違法失信企業名單公布期。

⑤鐵路工程建設失信“黑名單”：投標人未被納入按照《鐵路工程建設失信行為認定記錄公布管理辦法》公布的失信行為“黑名單”。

⑥行賄犯罪情況：投標人及投標人法定代表人、擬委派的項目經理在2020年8月至2023年8月（近3年）不曾有人民法院生效判決、裁定認定的行賄犯罪記錄。

（5）項目經理：投標人擬派項目經理須具備鐵路工程或者機電工程一級注冊建造師執業資格證書，高級工程師職稱；鐵路大中型項目管理工作經驗；具有有效的安全生產考核合格證書；與投標人具有一年以上（自2022年8月起）勞動和社保關系；具有1項營業線鐵路電氣化或電務工程業績或類似工程項目管理工作經驗（擔任過項目經理、副經理、技術負責人、項目管理機構部門負責人等職位均可）；未在其他在建工程項目任職或雖在其他項目任職，但能夠提供現任職建設單位（項目業主）的同意調離文件。

（6）本標段不接受聯合體投標申請。



NDDH-G-2標段：

（1）資質要求：投標人必須同時具備鐵路電務工程專業承包一級資質和鐵路電氣化工程專業承包一級資質。

（2）財務要求：

在2020年~2022年（近3年）中年平均營業收入不應小于10億元。

（3）業績要求：

投標人2018年1月～2023年8月國內已竣工的鐵路工程項目或類似市政公用工程(地鐵、城市軌道交通工程)等工程項目：具有1項已竣工的鐵路營業線“四電”集成或類似項目工程施工業績。（不包括聯合體中標業績）

（4）信譽要求：
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
①訴訟及仲裁：2020年8月至2023年8月（近3年）沒有與通過欺詐或其他不合法方式簽訂合同有關的嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁。

②履約情況：投標人在2020年8月至2023年8月（近3年）不曾在施工中被逐或施工合同被解除。

③未在“信用中國”網站中被列入失信被執行人名單公布期。

④未在國家企業信用信息公示系統中被列入嚴重違法失信企業名單公布期。

⑤鐵路工程建設失信“黑名單”：投標人未被納入按照《鐵路工程建設失信行為認定記錄公布管理辦法》公布的失信行為“黑名單”。

⑥行賄犯罪情況：投標人及投標人法定代表人、擬委派的項目經理在2020年8月至2023年8月（近3年）不曾有人民法院生效判決、裁定認定的行賄犯罪記錄。

（5）項目經理：投標人擬派項目經理須具備鐵路工程或者機電工程一級注冊建造師執業資格證書，高級工程師職稱；鐵路大中型項目管理工作經驗；具有有效的安全生產考核合格證書；與投標人具有一年以上（自2022年8月起）勞動和社保關系；具有1項營業線鐵路電氣化或電務工程業績或類似工程項目管理工作經驗（擔任過項目經理、副經理、技術負責人、項目管理機構部門負責人等職位均可）；未在其他在建工程項目任職或雖在其他項目任職，但能夠提供現任職建設單位（項目業主）的同意調離文件。

（6）本標段不接受聯合體投標申請。



NDDH-G-3標段：

（1）資質要求：投標人必須同時具備鐵路電務工程專業承包一級資質、鐵路電氣化工程專業承包一級資質和建筑工程施工總承包三級及以上資質。

（2）財務要求：

在2020年~2022年（近3年）中年平均營業收入不應小于10億元。

（3）業績要求：

投標人2018年1月～2023年8月國內已竣工的鐵路工程項目或類似市政公用工程(地鐵、城市軌道交通工程)等工程項目：具有1項已竣工的鐵路營業線“四電”集成或類似項目工程施工業績。（不包括聯合體中標業績）

（4）信譽要求：

①訴訟及仲裁：2020年8月至2023年8月（近3年）沒有與通過欺詐或其他不合法方式簽訂合同有關的嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁。

②履約情況：投標人在2020年8月至2023年8月（近3年）不曾在施工中被逐或施工合同被解除。

③未在“信用中國”網站中被列入失信被執行人名單公布期。

④未在國家企業信用信息公示系統中被列入嚴重違法失信企業名單公布期。

⑤鐵路工程建設失信“黑名單”：投標人未被納入按照《鐵路工程建設失信行為認定記錄公布管理辦法》公布的失信行為“黑名單”。

⑥行賄犯罪情況：投標人及投標人法定代表人、擬委派的項目經理在2020年8月至2023年8月（近3年）不曾有人民法院生效判決、裁定認定的行賄犯罪記錄。

（5）項目經理：投標人擬派項目經理須具備鐵路工程或者機電工程一級注冊建造師執業資格證書，高級工程師職稱；鐵路大中型項目管理工作經驗；具有有效的安全生產考核合格證書；與投標人具有一年以上（自2022年8月起）勞動和社保關系；具有1項營業線鐵路電氣化或電務工程業績或類似工程項目管理工作經驗（擔任過項目經理、副經理、技術負責人、項目管理機構部門負責人等職位均可）；未在其他在建工程項目任職或雖在其他項目任職，但能夠提供現任職建設單位（項目業主）的同意調離文件。

（6）本標段不接受聯合體投標申請。



NDDH-G-4標段：

（1）資質要求：投標人必須具備鐵路工程施工總承包三級及以上資質、建筑工程施工總承包二級及以上資質和機電工程施工總承包一級資質，同時具有鐵路鋪軌架梁工程專業承包二級及以上資質。

（2）財務要求：

在2020年~2022年（近3年）中年平均營業收入不應小于10億元。

（3）業績要求：

投標人2018年1月～2023年8月國內已竣工的鐵路工程項目或類似市政公用工程(地鐵、城市軌道交通工程)等工程項目，本標段包括聯合體中標業績：

①具有1項已竣工的鐵路營業線施工或類似業績；

②具有1項已竣工的10000㎡以上站房施工或類似業績。

（4）信譽要求：

①訴訟及仲裁：2020年8月至2023年8月（近3年）沒有與通過欺詐或其他不合法方式簽訂合同有關的嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁。

②履約情況：投標人在2020年8月至2023年8月（近3年）不曾在施工中被逐或施工合同被解除。

③未在“信用中國”網站中被列入失信被執行人名單公布期。

④未在國家企業信用信息公示系統中被列入嚴重違法失信企業名單公布期。

⑤鐵路工程建設失信“黑名單”：投標人未被納入按照《鐵路工程建設失信行為認定記錄公布管理辦法》公布的失信行為“黑名單”。

⑥行賄犯罪情況：投標人及投標人法定代表人、擬委派的項目經理在2020年8月至2023年8月（近3年）不曾有人民法院生效判決、裁定認定的行賄犯罪記錄。

（5）項目經理：投標人擬派項目經理須具備鐵路工程一級注冊建造師執業資格證書，高級工程師職稱；鐵路大中型項目管理工作經驗；具有有效的安全生產考核合格證書；與投標人具有一年以上（自2022年8月起）勞動和社保關系；具有1項營業線鐵路工程業績或類似工程項目管理工作經驗（擔任過項目經理、副經理、技術負責人、項目管理機構部門負責人等職位均可）；未在其他在建工程項目任職或雖在其他項目任職，但能夠提供現任職建設單位（項目業主）的同意調離文件。

（6）本標段不接受聯合體投標申請。

4.招標文件的獲取

請于2023年8月25日起至2023年8月31日23時(北京時間，下同)，下載電子版招標文件。



友情提醒：報名前與下方聯系人索取投標登記表，以及辦理后續事宜。
聯系人：郝亮
手機：13146799092
郵箱：1094372637@qq.com